Заявка на бетон образец - Brigada-Doma.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Заявка на бетон образец

Образец договора на поставку бетона и раствора

ДОГОВОР

ПОСТАВКИ БЕТОНА И РАСТВОРА

г. Подольск ________ 2016 г.

ООО «АБЗ ПОДОЛЬСК», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и “КЛИЕНТ”, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице руководителя, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее — Стороны, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик бетона обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар, наименование, количество и цена которого согласовываются в соответствии с Договором. Товаром являются товарный бетон (бетонная смесь), раствор (смесь растворная), цементное молочко, марка и цена которых определяются в Приложении №1 к Договору, являющимся неотъемлемой его частью.

1.2. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТа и подтверждается паспортом качества. Паспорт качества выдается на каждую партию товара в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поставки. Под партией товара понимается количество товара одного наименования, поставленного в течение одного календарного дня.

1.3. Доставка товара Покупателю (или иному указанному Покупателем лицу) может осуществляться следующими способами:

транспортом Поставщика (в том числе транспортом третьих лиц, привлекаемым Поставщиком) за счет средств Покупателя (стоимость доставки не входит в стоимость товара и указывается в приложении №1).

транспортом Покупателя, т.е. путем выборки товара Покупателем в месте нахождения Поставщика (самовывоз).

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ.

2.1. Покупатель отправляет Поставщику заявку на поставку товара в срок, обеспечивающий ее своевременное рассмотрение и согласование с Поставщиком в письменном виде. В заявке указываются: дата и время планируемой поставки, марка и количество товара в кубических метрах, особые отметки (объект, интервал между транспортом и т.п.). Стоимость включения в состав товара противоморозной добавки (необходимой для транспортировки бетона при температуре воздуха от 0ОС до -20ОС) согласовывается сторонами и фиксируется в Приложении №1 к Договору. Если Покупатель в заявке указывает товар, марка которого не указана в Приложении №1 к Договору, заявка может быть принята Поставщиком и отгрузка будет осуществляться по ценам прайс-листа, действующего на момент поставки. Если в заявке отсутствует дата и время планируемой поставки, то поставка не будет осуществляться до момента поступления такого требования от Покупателя. При отсутствии письменной заявки она может быть принята в устной форме по телефону с занесением диспетчером Поставщика в журнал отгрузки Поставщика, при этом ответственность за недостоверность занесенных сведений принимается Покупателем.

2.2. При намерении Покупателя произвести доставку своим транспортом (самовывоз), Покупатель предоставляет Поставщику доверенность, выписанную представителю для получения товара.

2.3. При необходимости Поставщик на основании предварительной заявки Покупателя выставляет последнему счет на оплату товара с указанием: даты выдачи счета, наименования Поставщика и Покупателя, наименования, количества и стоимости товара, суммы расходов по доставке товара.

2.4. Датой поставки и перехода права собственности считается дата, указанная в накладных. Риск случайного повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент приемки товара Покупателем и подписания ТТН. Товар считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик ― выполнившим свои обязательства в момент подписания ТТН или товарных накладных (в зависимости от того, чей срок наступит раньше). После приемки товара Покупатель не вправе отрицать наличие заявки на поставленный объем. Подписанные сторонами накладные и акты об оказании услуг (доставка, простои, подача) являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.5. Приемку товара по качеству и количеству Покупатель осуществляет в момент передачи товара в соответствии с требованиями ГОСТов (для бетонной смеси ― ГОСТ 7473-10 по методике ГОСТ 10181.0 ― ГОСТ 10181.4, для растворной смеси ― ГОСТ 28013-98 по методике ГОСТ 5802-86) и Инструкций о порядке приёмки продукции по количеству и качеству №№ П-6, П-7 (Утверждены постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР: от 15 июня 1965 г. ― N П-6; от 25 апреля 1966 г. ― N П-7, с последующими изменениями и дополнениями). Претензии может предъявить только Покупатель: по количеству в течении 24 часов, по качеству ― в течении 28 суток с даты поставки товара, при этом вызов Покупателем Поставщика обязателен. Покупатель обязан обеспечить сохранность товара до момента решения разногласий. Не выполнение вышеуказанных условий Договора влечет за собой утрату права требования по претензии.

2.6. Доставка товара транспортом Поставщика осуществляется автобетоносмесителями (далее АБС) объемом 7, 8 и 9м3 при этом каждый АБС загружается максимально, согласно ежедневной заявке. В случае, если заказанный объем товара по заявке окажется меньше объема АБС, то оплата доставки рассчитывается исходя из 7 м3. Если объем товара по заявке превышает объем одного АБС, и при максимальном распределении заявки по последующим АБС остается часть товара равная или менее 7 м3, то доставка этого остатка рассчитывается как за 7 м3. Если, по требованию Покупателя, во время отгрузки по заявке объем уменьшится или после отгрузки товара по заявке понадобится дополнительный объем товара и этот объем окажется меньше объема АБС, то оплата доставки производится за 7 м3. В остальных случаях доставка рассчитывается исходя из загруженности АБС.

Время выгрузки товара на объекте Покупателя не должно превышать 45 минут, в противном случае Покупатель обязуется оплатить простой АБС в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за каждые последующие 30 минут простоя (время простоя менее 30 минут округляется до 30 минут, время простоя с 31 до 60 минут округляется до 1 часа и т.д.). Поставщик обязуется указывать в ТТН время выезда АБС на объект, а Покупатель время прибытия и убытия АБС с объекта, на основании чего рассчитывается время выгрузки товара.

Покупатель обязан учитывать вес и габариты груженного АБС, возможности маневра, обеспечить безопасность подъезда к месту выгрузки, освещать место приемки в ночное время и в сумерки, предоставлять место для промывки смесителя. В случае нарушения данных условий Покупатель оплачивает все дополнительные расходы по расценкам Поставщика.

2.7. Поставщик не несет ответственности за качество товара в случае изменения его подвижности Покупателем (долив добавок, воды и т. п.), добавления Покупателем в состав товара несогласованных с Поставщиком различных компонентов, нарушения Покупателем сроков выгрузки товара.

2.8. По взаимной договоренности Поставщик предоставляет услуги автобетононасосов. Покупатель подает Поставщику заявку на оказание услуг автобетононасоса (далее – АБН) на объекте за 24 часа до срока оказания услуг. Оплата услуг АБН производится за фактически отработанное время на основании акта оказания услуг (минимум за смену, составляющую 8 часов). В смену входит 1 час необходимый для сборки/разборки/промывки автобетононасоса. Стоимость услуг АБН определяется в приложениях к Договору.

3. РАСЧЕТЫ.

3.1. Товар и его доставка оплачиваются Покупателем до начала поставки на основании настоящего договора. Предоставление счета на оплату со стороны Поставщика не является обязательным условием оплаты. При образовании простоев АБС, а также при превышении стоимости поставленного товара и/или его доставки, суммы, уплаченной Покупателем за товар Поставщику, Покупатель осуществляет доплату недостающей суммы в течение двух банковских дней от даты получения товара.

3.2. В платежных поручениях Покупатель указывает дату, номер счета на оплату или договора, сумму перечисляемую за товар и его доставку. В противном случае поступившая сумма относится на кредиторскую задолженность до выяснения назначения платежа, при этом Поставщик не несет ответственности за несвоевременный возврат этой суммы и освобождается от ответственности за непоставку или просрочку поставки товара.

3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в полном размере. По согласованию сторон возможны и другие способы расчетов, не запрещенные законодательством РФ.

3.4. Товар поставляется Покупателю по ценам, действующим на дату поставки. Цены на товар и его доставку могут быть изменены Поставщиком в связи с динамикой роста/спада цен на материалы, которые входят в состав товара, а также цен на услуги и т.д. Изменение цены оформляется нывым Приложением к Договору. Об изменении цены Поставщик извещает Покупателя не позднее, чем за один день до начала поставки по новым ценам. Покупатель обязан рассмотреть уведомление об изменении цены и дать письменный ответ о принятом решении до начала поставки товара по новым ценам (в случае, если товар был оплачен до изменения цен, Покупатель вправе отказаться от приемки товара по новым ценам и потребовать возврата денежных средств за не выбранный товар без предъявления претензий к Поставщику). При отсутствии ответа в срок, указанный в Договоре, цена считается согласованной. Цена поставленного товара указывается в товарной накладной Поставщика. Принятие товара после введения новых цен является безусловным согласием Покупателя на новую цену.

3.5. В случаях изменения схемы движения автотранспорта к месту нахождения пункта выгрузки в связи с установкой запрещающих знаков или невозможностью движения по оговоренному пути стоимость доставки транспортом Поставщика может изменяться.

3.6. Поставщик вправе поставить товар с отсрочкой оплаты его стоимости и/или стоимости по ее доставке.

3.7 Сверка по взаимным расчетам осуществляется по требованию любой из сторон в пятидневный срок с момента поступления требования.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Стороны договариваются, что максимальная совокупная ответственность Поставщика в связи с любыми требованиями или ущербом, возникающими в связи с настоящим Договором, ограничивается стоимостью партии Товара, в связи с поставкой которой такой ущерб был причинен.

4.2. В случае несвоевременной оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.

4.3 В случае несвоевременной поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от суммы не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.

4.4. Датой начала начисления пеней является дата направления соответствующего письменного требования об их уплате.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Споры по договору разрешаются Сторонами путем переговоров, в противном случае — в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части отказаться от исполнения договора в связи с нарушением Покупателем требований п.п. 2.1, 2.2, 3.1 в том числе при не направлении заявки (не востребовании товара) Покупателем и отсутствии сроков поставки в заявке, до момента устранения Покупателем данных нарушений.

5.3. При изменении реквизитов (в т.ч. почтового адреса) Стороны обязаны в течении пяти календарных дней уведомить друг друга, в противном случае отправленные денежные средства, корреспонденция и т.п. направленные по последнему известному адресу и реквизитам считаются полученными адресатом, а обязательства отправителя считаются исполненными.

5.4. Договор действует с момента подписания и действителен до 31 декабря 2016 года. Договор считается продленным на следующий год, если ни одна из сторон письменно не заявит о расторжении договора до срока, указанного в п. 5.4. Пролонгация договора может повторяться неограниченное число раз.

5.5. Стороны признают юридическую силу документов с печатью на бумаге, полученных посредством факсимильной связи, электронной почтой наравне с подлинными документами (направленными почтовой связью и т.п.). Исключение из этого правила составляют экземпляры договора (приложения и соглашения к нему), уведомления об изменении и/или расторжении договора (кроме уведомления об изменении цены), претензии по договору, которые стороны передают друг другу почтой России, нарочным или телеграммой. Стороны обязуются в течение 5 рабочих дней после передачи факсимильных документов передать друг другу их оригиналы, при этом факсимильные документы действуют до момента получения сторонами вышеназванных оригиналов. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников, имеющих доступ к факсимильным аппаратам. Документы, направленные по факсу или электронной почтой, номер и адрес которых не согласованны в Договоре, не имеют юридической силы.

СТОРОНЫ:

ООО «АБЗ ПОДОЛЬСК»

Адрес юридический/фактический: 142111 Московская обл., г. Подольск, Нефтебазовский пр-д, д.12.

ИНН 5036078722, КПП 503601001,

Тел./факс: 8(495) 517-93-02, 542-20-50, 8-967-017-10-50

Образец заявки на поставку бетона

For complaints, use another form. Загрузить документ Создать карточки. Документы Последнее. Карточки Последнее. Сохраненные карточки.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Читайте также:  Как установить столбы для забора без бетонирования

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Заполнение Формы 2 для аукциона. Определение «прописанного» в аукционе оборудования

Заявка на бетон образец

For complaints, use another form. Загрузить документ Создать карточки. Документы Последнее. Карточки Последнее. Сохраненные карточки. Добавить в Добавить в коллекции Добавить в сохраненное. Термины и определения: 1. Представитель Поставщика – водитель – экспедитор сопровождающий каждую поставку Продукции Заказчику, а также любое должностное лицо, действующее на основании доверенности и сопровождающее каждую поставку продукции Заказчику, совершающее все действия, указанные в настоящем Договоре.

Партия продукции — наименование товара, его ассортимент, количество, стоимость и адрес поставки, который поставляется на объект доставки Поставщиком в количестве, указанном в заявке Заказчиком в течение суток. Автобетоносмеситель – АБС.

Автотранспортное средство, посредством которого осуществляется транспортировка бетона на строительный объект Заказчика. Поставляемая продукция — количество бетонной смеси или раствора загруженного в АБС.

Предмет Договора: 2. Качество поставляемой продукции. Срок и порядок поставки: 3. Каждая машина сопровождается документом установленного образца о качестве поставляемой марки бетона или раствора.

По просьбе Покупателя Поставщик производит и предоставляет результаты испытаний поставленных партий Товара на прочность за счет средств Заказчика по предварительной заявке и согласованию. Поставщик обязуется поставить Заказчику продукцию, указанную в п.

Датой поставки продукции считается дата, указанная в товарной накладной, подписанной Заказчиком на объекте. Подписанная накладная Заказчиком подтверждает получение продукции на объекте Заказчика. В случае необходимости получения дополнительного объема продукции в день привоза товара на объект Заказчика, Поставщик поставляет требуемый дополнительный объём исходя из наличия свободного АБС.

Поставщик оставляет за собой право отказаться от поставки дополнительной партии бетона в день заявки, если не имеет возможности осуществить поставку товара сверх заявленного объема продукции Заказчиком. Обязанности Сторон: 4. Обязанности Заказчика: 4. Составление, согласование и передача Поставщику по электронной почте info mosbetontorg. План или заявка передается минимум за 3 рабочих дня до предполагаемой даты начала отгрузок товара. План или заявка на отгрузку переданные по телефону в устной форме, обязательно подтверждаются по факсимильной связи или по электронной почте info mosbetontorg.

Обеспечивать доступность подъезда к объекту Заказчика для разгрузки и маневрирования АБС. Предоставление воды на объекте Заказчика с необходимым напором в целях обеспечения мойки колёс и барабана АБС, так же Заказчик предоставляет место для слива воды и неизрасходованного бетона из барабана АБС. Обеспечивать дополнительное освещение, в случае плохой видимости или при отгрузке в ночное время.

Заказчик назначает и сообщает о лице со стороны Заказчика, ответственного за получение транспортировочных документов и документов качества на товар, а так же осуществляющего координирование бетонных работ на объекте Заказчика не менее чем за один рабочий день до начала отгрузок, для чего заранее Поставщику передается доверенность, на данное лицо. В случае невозможности передать оригинал доверенности Поставщику, Заказчик скидывает скан-копию доверенности по электронной почте info mosbetontorg.

Без предоставления скан-копии доверенности и оригинала на заказываемую Партию товара, отгрузка не производится. В случае одновременной поставки продукции от нескольких Поставщиков и разгрузки поставляемой продукции в одно и тоже место на объекте Заказчика, Заказчик несёт ответственность за совместимость поставляемого товарного бетона или раствора. В случае отказа Покупателем от отгрузки бетона согласно спецификации менее чем за 4 Четырех рабочих часов, Заказчик оплачивает Поставщику неустойку в размере полной стоимости партии бетона включая стоимость доставки.

Обязанности Поставщика: 4. Согласование планов отгрузок или заявок в срок не позднее 5 Пяти рабочих часов с момента поступления, в соответствии с п.

Поставщик обязуется поставлять Продукцию, подтверждённую в ежедневном плане отгрузок в сроки, в объёме, с качеством и с продолжительностью, определёнными в плане или заявке и согласованными с ответственным лицом на строительной площадке Заказчика. Поставщик обязуется прекратить или приостановить отгрузки бетона или раствора по согласованию с ответственным лицом на объекте Заказчика.

Порядок приёма Продукции: 5. Поставляемая продукция, считается принятой Заказчиком после подписания им товарной накладной приходящей в месте с АБС. Совокупность подписанных товарных накладных по окончании отгрузки подтверждает прием отгруженной партии товара Заказчиком. Непременным условием приёма Продукции является соблюдение требований качества, изложенных в п.

Каждый товар, привезенный в АБС, должен быть принят представителем Заказчика. Все образцы, отобранные для испытаний, должны быть промаркированы с указанием даты поставки и наименования Поставщика. При приёме бетона или раствора не соответствующего техническим условиям настоящего Договора по качеству, Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика и составить об этом акт в двух экземплярах по одному для каждой из сторон , при этом должны быть отобраны пробы и составлен акт подписанный полномочными представителями обеих сторон.

Порядок оплаты: 6. Каждую партию поставленной Продукции Заказчик обязан оплатить предварительно, согласно выставленного Поставщиком счета на оплату и переданного Заказчику по электронной почте или по факсу.

Договор является сдельным по объёму единицей измерения считается один метр кубический и оплата по нему производится предварительно, по выставленным счетам. При изменении расстояния до объекта Заказчика, цена на доставку отгружаемого бетона или раствора может меняться. По окончании поставок или срока, определённого Сторонами, Поставщик составляет акт сверки взаиморасчетов с Заказчиком по произведённым оплатам и поставкам партий Продукции.

Указанный акт составляется в двух экземплярах и подписывается обеими Сторонами. Поставщик предоставляет акт сверки взаиморасчетов с приложением следующих документов: 6. В связи с изменением отпускных стоимостных цен на сырьё и продукцию предприятий естественных монополий РФ, прямо или косвенно влияющих на стоимость продукции, приобретаемой Заказчиком. В связи с изменением расстояния до месторасположения объекта Заказчика. При не полной загрузке АБС, Заказчик оплачивает дополнительные транспортные расходы, связанные с доставкой Товара, как за полностью загруженный АБС исходя из расчета полной вместимости АБС 7,8 или 9 кубических метров.

Обстоятельства непреодолимой силы Форс-мажор : 7. Стороны имеют право на приостановку исполнения своих обязательств, при возникновении форс-мажорных обстоятельств, перечень которых установлен Российским законодательством отключения электричества на линии Поставщика, отключении водоснабжения Поставщика. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств в порядке и на условиях, установленных ГК РФ, в т. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство непреодолимая сила.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 2х дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Разрешение споров: 8. Стороны стараются урегулировать все разногласия и спорные вопросы по настоящему Договору путём переговоров.

В случае, если Стороны не смогли достигнуть договорённости в разногласиях по настоящему Договору, они передаются на рассмотрение в арбитражный суд г. Решения арбитражного суда являются окончательными и обязательными для обеих сторон. Срок действия и порядок расторжения Договора: 9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

Заказчик вправе потребовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях: — в случае несвоевременной поставки продукции Поставщиком; — в случае поставки Продукции, не соответствующей техническим требованиям — в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Поставщик вправе потребовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях: — если Заказчик нарушает процедуру и сроки оплаты Товара; — в случае наступления форс-мажорных обстоятельств; — в случае окончания выполнения договорных обязательств по договору обеим сторонам.

Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон. Настоящий Договор действителен до Конфиденциальность Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

Поставщик обязуется поставить Заказчику, а Заказчик принять и оплатить в полном объеме Товар по следующим отпускным ценам указанным в рублях за 1 куб. Заказчик Ген. Документы, подлежащие передаче Покупателю вместе продукцией: N Наименование Количество Спецификация, подписанная Поставщиком расходная накладная, подписанная Поставщиком Паспорт качества Сертификат соответствия качества продукции Примечание 2 2 Оригиналы Оригиналы 1 1 Оригиналы Заверенная копия Заказчик Ген.

Также я согласен что если в течение 30 мин с момента прибытия АБС на адрес указанный в заявке его никто не встречает и телефоны указанные недоступны — АБС возвращается обратно на завод.

Предусмотрено место для промывки АБС и слива остатков бетона. Похожие документы. Приложение 4. Обязательное Форма заявки на проведение. Договор поставки бетона физ. Наши услуги многогранны и нацелены на максимально. Поставки по прямым связям.

Когда Agile подход не работает? Информация для участников – Сеть магазинов низких цен. Техническая спецификация закупаемых услуг резервного канала связи. Онегин, дядя. Всякая еда. Название еды. Термины по молекулярной биологии. Термины микроэкономика. Часть 1. Добавить этот документ в коллекции. Вы можете добавить этот документ в свои учебные коллекции Войти Доступно только авторизованным пользователям. Описание необязательно.

Видно для Всех. Только мне.

Образец договора на поставку бетона

В соответствии с настоящим Договором Перевозчик обязуется доставить вверенный ему Отправителем груз товарный бетон или раствор в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу Получателю , а Отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную настоящим договором плату. Перевозка грузов осуществляется автотранспортом и силами Перевозчика, в строгом соответствии с условиями, указанными в заявке Отправителя. Перевозчик имеет право привлекать для перевозки грузов Отправителя третьих лиц, уведомив об этом Отправителя, с оформлением ТТН товарно-транспортных накладных и других сопроводительных документов. За действия бездействие привлечённых организаций ответственность несёт Перевозчик. Подать Отправителю в срок и по адресу, указанному в принятой от него заявке, исправные транспортные средства автобетоносмесители далее АБС , пригодные для погрузки, перевозки товарного бетона раствора с заводов Отправителя и выгрузки у Получателя. Доставить в сохранности и выгрузить груз Получателю в порядке, предусмотренном настоящим договором.

Договор поставки бетона Гагринский бетонный завод

Поставщик обязуется передавать Покупателю в собственность продукцию, а Покупатель обязуется принимать эту продукцию и оплачивать ее в соответствии с условиями настоящего договора. Доставка, подача продукции, оплата за доставку, подачу и пр. Настоящий договор начинает действовать с момента его подписания и действует до полного исполнения ими своих обязательств. Порядок и условия поставки продукции. Продукция поставляется Поставщиком Покупателю партиями на основании заявок Покупателя. Заявка должна содержать марку продукции, объем поставки, адрес грузополучателя, сроки и интервалы поставки, а в случае необходимости подачи продукции – объем подачи и параметры автобетононасоса. Заявка должна быть подтверждена Поставщиком. Поставщик осуществляет поставку в указанный в заявке срок только при своевременном получении заявки от Покупателя. Срок поставок может определяться графиком поставок или иным соглашением сторон. Общий объем поставки Поставщиком Покупателю продукции по настоящему договору составляет м3.

Образец заявки на поставку бетона

Подписи сторон на приложениях, имеющих информационный характер прайс-листах на продукцию бетон , образцах заявки, образцах актов не требуется. Вопросы, не урегулированные настоящим договором. На бланке организации. Заявка на поставку определенного объема бетонной смеси.

Заявка на приобретение товара (образец)

Образец заявки на приобретение товара. Договором поставки может быть предусмотрен механизм поставки товара на основании заявки покупателя. Стороны договора поставки могут решить, что поставка товара будет производиться в течение определенного срока после получения поставщиком заявки покупателя. При этом в договоре может быть указано на свободную форму заявки, а может быть приведен установленный бланк, например, в качестве приложения к договору, которое является обязательной частью соглашения. Организация-поставщик может разработать собственный бланк заявки и требовать от контрагентов использования именно его при оформлении заказов. Обычно такие организации размещают бланки заявок на своих интернет-сайтах.

Договор поставки бетона

Добавлено в закладки: 0

ГОСТ 7473-2010 производителя бетонных смесей обязывает«обеспечивать получение бетонов при заданных показателях качества… соответственно с договором на поставку».

Этот ГОСТ также предусмотрел право потребителя получить от производителя до начала поставки бетона информацию “о результатах предварительных испытаний бетона этого … состава и бетона по всем показателям, указанным в договоре поставки”. Это поможет потребителю, в результате, принять правильное решение для выбора поставщика бетонной смеси.

Читайте также:  Бетонный колпак на кирпичный столб

Но и непосредственно потребителю чтобы получить бетон необходимого качества, нужно сформулировать грамотно собственные требования уже на этапе заключения договора на поставку бетона.

Что необходимо отразить в договоре на поставку бетонной смеси

1. Определение, что является партией поставляемого бетона.

Тут является целесообразным принять формулировку ГОСТ 18105-2010: “партия бетонной смеси является объемом смеси однородного состава, изготовленного за определенное время (к примеру, за смену), когда условия доставки и приготовления смеси оставались неизменными”.

2. Заявка на поставку определенного объема бетонной смеси.

Заявка установленной формы является обязательным приложением к договору. При заказе бетона заданного качества потребитель указывает в заявке:

• требуемую прочность бетона в проектном возрасте;

• проектный класс бетона (В, Вt);

• удобоукладываемость – марку по осадке конуса (к примеру, П3), или конкретные значения ОК в сантиметрах. (к примеру, 16см.);

• требуемую прочность бетона в промежуточном возрасте (к примеру, в сроки распалубки);

• температуру в момент доставки смеси;

• сохраняемость свойств во времени, минут;

• график и дату поставки;

• максимальную крупность заполнителя;

• если необходимо = марку по морозостойкости;

• если необходимо = наименьшую среднюю прочность бетона каждой партии Rm,min;

• если необходимо = марку по водонепроницаемости;

• если необходимо = другие показатели.

Объем заказа бетона должен быть кратен емкости барабана АБС (автобетоносмесителя), наименьшее число отгрузки 1 кубометр.

3. Условия доставки на строящийся объект бетонной смеси.

Целесообразно, чтобы доставку проводилл производитель смеси с использованием АБС. Наибольшая длительность транспортирования бетона не должна быть больше времени сохраняемости ее свойств, которое указано в заявке.

Момент поставки бетона для целей гарантирования её качества – начало разгрузки на строительной площадке АБС. При этом время разгрузки автобетоносмесителя должно не превышать 60 минут.

4. Правила приемки на стройплощадке смеси.

Факт приемки по количеству смеси подтверждается транспортной товарной накладной, которая подписана потребителем по завершении операций входного контроля (к примеру, температуры смеси и определения удобоукладываемости).

В согласии с пунктом 6.4. ГОСТ, отводится не более 20 минут времени на входной контроль смеси.

Пробу бетонной смеси непосредственно отбирают из АБС в объеме, который необходим для проведения различного рода испытаний. Акт отбора пробы оформляют двусторонним актом.

При негативных результатах входного контроля (к примеру, когда не представляется возможным поднять температуру смеси или восстановить проектную удобоукладываемость), бетон этой загрузки не подлежит приемке.

5. Процедура восстановления проектной удобоукладываемости смеси.

Решение восстановить проектную удобоукладываемость принимает лицо, которое ответствено за строительство.

Процедура восстановления производится наряду с водителем-экспедитором АБС и сотрудником строительной организации, который ответственен за строительный контроль. Количество и тип пластификатора, вводимого в смесь, длительность перемешивания и скорость вращения барабана, необходимые для восстановления проектной удобоукладываемости, предусматриваются в технологическом регламенте производителя смеси.

Восстановление удобоукладываемости оформляется двусторонним актом и проводится за счет производителя смеси.

6. Форма документа о качестве бетона.

Данный документ предоставляют по договоренности сторон:

  • на каждую загрузку.
  • на партию. В данном случае экземпляр документа о качестве передают потребителю на объекте, когда осуществляется доставка первой загрузки бетонной смеси этой сменной партии.

Форма документа о качестве соответствует ГОСТ 7473-2010 (прил. Б)

7. Сроки предъявления претензий:

  • по числу смеси – 3 рабочих дня, когда смеси по количеству принимают при помощи тарированного оборудования для определения объема или взвешивания. Когда у потребителя отсутствует такое оборудование, объем поставленного бетона можно рассчитать по исполнительным схемам конструкций, учитывая коэффициент уплотнения смеси. Претензии по числу в данном ситуации можно предъявить лишь в результате снятия опалубки. Это условие в необходимо обязательном порядке указать в договоре.
  • по качеству смеси – 31 календарный день. Данный срок необходим, чтобы получить возможность проверить контрольные образцы, которые отобраны в момент приемки смеси и хранилисьв нормальных условиях.

8. Правила проверки достижения проектных свойств бетоном.

Результаты контроля прочности бетона в промежуточном и проектном возрасте, которые указаны в заявке, производитель должен сообщить потребителю не позже, чем спустя 3 дня от проведения испытаний.

Потребитель может производить контрольную проверку нормируемых показателей качества бетона при помощи испытания контрольных образцов, которые отобраны из смеси при входном контроле, на факт соответствия требованиям отдельных стандартов.

При такой проверке потребитель имеет право требовать у производителя предоставить возможность ознакомиться с записями в исполнительной документации, которые относятся к контролю бетона конкретных сменных партий.

Порядок проведения и организации проверок устанавливается в договоре.

9. Гарантийные обязательства, предоставляемые производителем.

Гарантии достижения проектных свойств бетона дает производитель лишь при подтверждении выполнения строителями технологии правильной укладки бетона. Решение о гарантийных обязательствах принимают после подтверждения выполнения технологии укладки третьей стороной бетона.

10. Порядок разрешения спорных вопросов.

Для разрешения спорных вопросов по проектным свойствам бетона третьей стороны может привлекаться испытательная независимая лаборатория. Этот порядок, который предоставляет потребителю добавочную защиту, желательно также отразить в договоре поставки бетона.

Договор поставки

ДОГОВОР поставки

г. Москва 01 января 2019 г.

ООО «Кайрос», именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и Клиент, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, далее — Стороны, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товар, наименование, количество и цена которого согласовываются в соответствии с Договором. Товаром являются товарный бетон (бетонная смесь), раствор (смесь растворная), цементное молочко, марка и цена которых определяются в Приложении №1 к Договору, являющимся неотъемлемой его частью. 1.2. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТа и подтверждается паспортом качества. Паспорт качества выдается на каждую партию товара в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поставки. Под партией товара понимается количество товара одного наименования, поставленного в течение одного календарного дня. 1.3. Доставка товара Покупателю (или иному указанному Покупателем лицу) может осуществляться следующими способами: – транспортом Поставщика (в том числе транспортом третьих лиц, привлекаемым Поставщиком) за счет средств Покупателя (стоимость доставки не входит в стоимость товара и указывается в приложении №1). – транспортом Покупателя, т.е. путем выборки товара Покупателем в месте нахождения Поставщика (самовывоз).

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ.

2.1. Покупатель отправляет Поставщику заявку на поставку товара в срок, обеспечивающий ее своевременное рассмотрение и согласование с Поставщиком в письменном виде. В заявке указываются: дата и время планируемой поставки, марка и количество товара в кубических метрах, особые отметки (объект, интервал между транспортом и т.п.). Стоимость включения в состав товара противоморозной добавки (необходимой для транспортировки бетона при температуре воздуха от 0ОС до -20ОС) согласовывается сторонами и фиксируется в Приложении №1 к Договору. Если Покупатель в заявке указывает товар, марка которого не указана в Приложении №1 к Договору, заявка может быть принята Поставщиком и отгрузка будет осуществляться по ценам прайс-листа, действующего на момент поставки. Если в заявке отсутствует дата и время планируемой поставки, то поставка не будет осуществляться до момента поступления такого требования от Покупателя. При отсутствии письменной заявки она может быть принята в устной форме по телефону с занесением диспетчером Поставщика в журнал отгрузки Поставщика, при этом ответственность за недостоверность занесенных сведений принимается Покупателем. 2.2. При намерении Покупателя произвести доставку своим транспортом (самовывоз), Покупатель предоставляет Поставщику доверенность, выписанную представителю для получения товара. 2.3. При необходимости Поставщик на основании предварительной заявки Покупателя выставляет последнему счет на оплату товара с указанием: даты выдачи счета, наименования Поставщика и Покупателя, наименования, количества и стоимости товара, суммы расходов по доставке товара. 2.4. Датой поставки и перехода права собственности считается дата, указанная в накладных. Риск случайного повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент приемки товара Покупателем и подписания ТТН. Товар считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик – выполнившим свои обязательства в момент подписания ТТН или товарных накладных (в зависимости от того, чей срок наступит раньше). После приемки товара Покупатель не вправе отрицать наличие заявки на поставленный объем. Подписанные сторонами накладные и акты об оказании услуг (доставка, простои, подача) являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 2.5. Приемку товара по качеству и количеству Покупатель осуществляет в момент передачи товара в соответствии с требованиями ГОСТов (для бетонной смеси – ГОСТ 7473-10 по методике ГОСТ 10181.0-ГОСТ 10181.4, для растворной смеси – ГОСТ 28013-98 по методике ГОСТ 5802-8) и Инструкций о порядке приёмки продукции по количеству и качеству №№ П-6, П-7 (Утверждены постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР: от 15 июня 1965 г. – N П-6; от 25 апреля 1966 г. – N П-7, с последующими изменениями и дополнениями). Претензии может предъявить только Покупатель: по количеству в течении 24 часов, по качеству – в течении 28 суток с даты поставки товара, при этом вызов Покупателем Поставщика обязателен. Покупатель обязан обеспечить сохранность товара до момента решения разногласий. Не выполнение вышеуказанных условий Договора влечет за собой утрату права требования по претензии. 2.6. Доставка товара транспортом Поставщика осуществляется автобетоносмесителями (далее АБС) объемом 9 м3 при этом каждый АБС загружается максимально, согласно ежедневной заявке. В случае, если заказанный объем товара по заявке окажется меньше объема АБС, то оплата доставки рассчитывается исходя из 9 м3. Если объем товара по заявке превышает объем одного АБС, и при максимальном распределении заявки по последующим АБС остается часть товара равная или менее 9 м3, то доставка этого остатка рассчитывается как за 9 м3. Если, по требованию Покупателя, во время отгрузки по заявке объем уменьшится или после отгрузки товара по заявке понадобится дополнительный объем товара и этот объем окажется меньше объема АБС, то оплата доставки производится за 9 м3. В остальных случаях доставка рассчитывается исходя из загруженности АБС. Время выгрузки товара на объекте Покупателя не должно превышать 45 минут, в противном случае Покупатель обязуется оплатить простой АБС в размере 450 (четыреста пятьдесят) рублей за каждые последующие 30 минут простоя (время простоя менее 30 минут округляется до 30 минут, время простоя с 31 до 60 минут округляется до 1 часа и т.д.). Поставщик обязуется указывать в ТТН время выезда АБС на объект, а Покупатель время прибытия и убытия АБС с объекта, на основании чего рассчитывается время выгрузки товара. Покупатель обязан учитывать вес и габариты груженного АБС, возможности маневра, обеспечить безопасность подъезда к месту выгрузки, освещать место приемки в ночное время и в сумерки, предоставлять место для промывки смесителя. В случае нарушения данных условий Покупатель оплачивает все дополнительные расходы по расценкам Поставщика. В исключительных случаях (авария, поломка миксера, поломка оборудования на БРУ, отключение эл. энергии). Время доставки бетона увеличиться до 3-х часов от заказанного времени. 2.7. Поставщик не несет ответственности за качество товара в случае изменения его подвижности Покупателем (долив добавок, воды и т. п.), добавления Покупателем в состав товара несогласованных с Поставщиком различных компонентов, нарушения Покупателем сроков выгрузки товара. 2.8. По взаимной договоренности, Поставщик может предоставлять автобетононасосы (АБН) для закачки товара. Покупатель подает Поставщику заявку на оказание услуг автобетононасоса (далее – АБН) на объекте за 24 часа до срока оказания услуг. Оплата услуг АБН производится за фактически отработанное время на основании акта оказания услуг (минимум за смену, составляющую 8 часов). В смену входит 1 час необходимый для сборки/разборки/промывки автобетононасоса. Стоимость услуг АБН определяется в приложениях к Договору.

3. РАСЧЕТЫ.

3.1. Товар и его доставка оплачиваются Покупателем до начала поставки на основании настоящего договора. Предоставление счета на оплату со стороны Поставщика не является обязательным условием оплаты. При образовании простоев АБС, а также при превышении стоимости поставленного товара и/или его доставки, суммы, уплаченной Покупателем за товар Поставщику, Покупатель осуществляет доплату недостающей суммы в течение двух банковских дней от даты получения товара. 3.2. В платежных поручениях Покупатель указывает дату, номер счета на оплату или договора, сумму перечисляемую за товар и его доставку. В противном случае поступившая сумма относится на кредиторскую задолженность до выяснения назначения платежа, при этом Поставщик не несет ответственности за несвоевременный возврат этой суммы и освобождается от ответственности за непоставку или просрочку поставки товара. 3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в полном размере. По согласованию сторон возможны и другие способы расчетов, не запрещенные законодательством РФ. 3.4. Товар поставляется Покупателю по ценам, действующим на дату поставки. Цены на товар и его доставку могут быть изменены Поставщиком в связи с динамикой роста/спада цен на материалы, которые входят в состав товара, а также цен на услуги и т.д. Изменение цены оформляется новым Приложением к Договору. Об изменении цены Поставщик извещает Покупателя не позднее, чем за один день до начала поставки по новым ценам. Покупатель обязан рассмотреть уведомление об изменении цены и дать письменный ответ о принятом решении до начала поставки товара по новым ценам (в случае, если товар был оплачен до изменения цен, Покупатель вправе отказаться от приемки товара по новым ценам и потребовать возврата денежных средств за не выбранный товар без предъявления претензий к Поставщику). При отсутствии ответа в срок, указанный в Договоре, цена считается согласованной. Цена поставленного товара указывается в товарной накладной Поставщика. Принятие товара после введения новых цен является безусловным согласием Покупателя на новую цену. 3.5. В случаях изменения схемы движения автотранспорта к месту нахождения пункта выгрузки в связи с установкой запрещающих знаков или невозможностью движения по оговоренному пути стоимость доставки транспортом Поставщика может изменяться. 3.6. Поставщик вправе поставить товар с отсрочкой оплаты его стоимости и/или стоимости по ее доставке. 3.7 Сверка по взаимным расчетам осуществляется по требованию любой из сторон в пятидневный срок с момента поступления требования.

Читайте также:  Строительство домов из монолитного пенобетона

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Стороны договариваются, что максимальная совокупная ответственность Поставщика в связи с любыми требованиями или ущербом, возникающими в связи с настоящим Договором, ограничивается стоимостью партии Товара, в связи с поставкой которой такой ущерб был причинен. 4.2. В случае несвоевременной оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. 4.3 В случае несвоевременной поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от суммы не поставленного в срок товара за каждый день просрочки. 4.4. По соглашению сторон предельный размер убытков возмещаемых Поставщиком не может превышать стоимости Товара, по которому предъявлена претензия, при этом к расчету принимается цена, по которой этот Товар приобретен Покупателем у Поставщика 4.5. Датой начала начисления пеней является дата направления соответствующего письменного требования об их уплате. 4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Споры по договору разрешаются Сторонами путем переговоров, в противном случае — в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством. 5.2. Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части отказаться от исполнения договора или приостановить исполнение своих обязательств в связи с нарушением Покупателем требований п.п. 2.1, 2.2, 3.1 Договора в том числе при не направлении заявки (не востребовании товара) Покупателем и отсутствии сроков поставки в заявке, до момента устранения Покупателем данных нарушений. 5.3. При изменении реквизитов (в т.ч. почтового адреса) Стороны обязаны в течении пяти календарных дней уведомить друг друга, в противном случае отправленные денежные средства, корреспонденция и т.п. направленные по последнему известному адресу и реквизитам считаются полученными адресатом, а обязательства отправителя считаются исполненными. 5.4. Договор действует с момента подписания и действителен до 31 декабря 2014 года. Договор считается продленным на следующий год, если ни одна из сторон письменно не заявит о расторжении договора до срока, указанного в п. 9,1. Пролонгация договора может повторяться неограниченное число раз. 5.5. Стороны признают юридическую силу документов с печатью на бумаге, полученных посредством факсимильной связи, электронной почтой наравне с подлинными документами (направленными почтовой связью и т.п.). Исключение из этого правила составляют экземпляры договора (приложения и соглашения к нему), уведомления об изменении и/или расторжении договора (кроме уведомления об изменении цены), претензии по договору, которые стороны передают друг другу почтой России, нарочным или телеграммой. Стороны обязуются в течение 5 рабочих дней после передачи факсимильных документов передать друг другу их оригиналы, при этом факсимильные документы действуют до момента получения сторонами вышеназванных оригиналов. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников, имеющих доступ к факсимильным аппаратам. Документы, направленные по факсу или электронной почтой, номер и адрес которых не согласованны в Договоре, не имеют юридической силы.

Образец договора на поставку бетона

ООО “———–“, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ————— , действующего на основании Устава, с одной стороны, и———————– , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора —————— действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется передавать Покупателю в собственность продукцию, а Покупатель обязуется принимать эту продукцию и оплачивать ее в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Под “продукцией” стороны понимают: бетон и раствор, определенных в заявках, накладных или дополнительных соглашениях марок. Доставка, подача продукции, оплата за доставку, подачу и пр. осуществляются на условиях настоящего договора.

1.3. Настоящий договор начинает действовать с момента его подписания и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

2. Порядок и условия поставки продукции.

2.1. Продукция поставляется Поставщиком Покупателю партиями на основании заявок Покупателя. Заявки направляются Покупателем Поставщику в письменном виде с использованием средств факсимильной связи, электронной почты, либо телефонограммой.

2.2. Заявка должна содержать марку продукции, объем поставки, адрес грузополучателя, сроки и интервалы поставки, а в случае необходимости подачи продукции – объем подачи и параметры автобетононасоса.

Заявка должна быть подтверждена Поставщиком.

2.3. Покупатель направляет заявку за 24 часа до даты предполагаемой поставки.

2.4. Поставщик осуществляет поставку в указанный в заявке срок только при своевременном получении заявки от Покупателя.

Срок поставок может определяться графиком поставок или иным соглашением сторон.

2.5. Общий объем поставки Поставщиком Покупателю продукции по настоящему договору составляет —м3.

2.6. Продукция считается переданной Поставщиком Покупателю и принятой Покупателем с момента подписания представителем Покупателя или грузополучателя товарно-транспортной накладной. Поставка продукции может подтверждаться актами приема-передачи, актами выверки, отметкой в блок-ордере и т.д.

2.7. Право собственности на продукции переходит от Поставщика Покупателю в момент передачи продукции (п.2.6.).

2.8. Если по требованию Покупателя продукция поставляется третьему лицу (грузополучателю), Покупатель отвечает за действия по исполнению условий настоящего договора грузополучателем, как за свои собственные.

2.9. Продукция принимается Покупателем по количеству, согласно количеству, указанному в сопроводительных документах, и по качеству, согласно сертификата качества, паспорт на бетон, раствор.

2.10. Поставка продукции производится автомобильным транспортом Поставщика.

В случае необходимости Поставщик производит подачу продукции автобетононасосами в порядке, установленном настоящим договором.

2.11.Допускается расхождение в объеме между отгруженной и фактически принятой продукции не более 5 % от общего объема, расхождение свыше считается недогрузом, что оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

2.12 В случае необоснованного отказа от приемки, задержки приемки или неприемки продукции, Покупатель несет все расходы, связанные с простоем, доставкой, возвратом и т.д.

Не принята может быть только продукция, не соответствующая качеству.

2.13. Недопоставка продукции по количеству не может служить основанием для отказа в ее принятии. В этом случае Поставщик производит допоставку недостающего объема продукции.

2.17. Стороны устанавливают время разгрузки одного автобетоносмесителя – 40 мин. За сверхнормативный простой Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 600,00 руб. за каждый час простоя.

В случае простоя по вине Поставщика время простоя Покупателем не оплачивается.

3. Цена и порядок расчетов.

3.1. Валютой договора и валютой платежей по договору является российский рубль.

3.2. Цена продукции устанавливается Поставщиком и фиксируется в протоколе согласования цен, который подписывается сторонами и с момента подписания становится неотъемлемым приложением к настоящему договору.

3.3. Срок действия протокола согласования цен указывается в протоколе, а если такой срок не указан, цены считаются установленными на предпологаемый объём продукции.

Если по окончании срока действия протокола согласования цен Поставщик не установил иные цены, предложив к подписанию новый протокол согласования цен, протокол считается продленным на неопределенный срок.

3.4. В случае, если протокол действует в течение неопределенного срока, каждая из сторон имеет право потребовать пересмотра цен в любое время.

3.5. Если по окончанию срока действия протокола согласования цен, или в случае, если протокол действует в течение не определенного срока, одна из сторон потребовала изменения цен, сторонами согласовываются новые цены и подписывается новый протокол согласования цен.

Если сторонами не достигнуто соглашение о ценах, настоящий договор считается расторгнутым.

3.6. Цены на продукцию могут изменяться сторонами по взаимному соглашению путем подписания протокола согласования цен.

Цена на заказанный и/или поставленный товар изменению не подлежит.

Не может изменяться цена на товар в одностороннем порядке.

3.7. Расчеты между сторонами осуществляются в безналичной форме. По соглашению сторон расчеты могут производится в наличной форме в рамках, разрешенных законодательством.

На основании письма Поставщика Покупатель производит оплату третьим лицам, по указанным Поставщиком реквизитам.

3.8. Покупатель должен произвести предоплату продукции по счету, выставленному Поставщиком. Счет может быть направлен Поставщиком с помощью средств факсимильной связи. По соглашению сторон производится зачет требований по взаимным задолженностям.

3.9. По требованию одной из сторон стороны обязаны проводить выверку расчетов с подписанием акта. Выверка расчетов производится в течение 3-х рабочих дней с даты выставления соответствующего требования.

4. Качество продукции.

4.1. Качество поставляемой по настоящему договору продукции должно соответствовать ГОСТ 7473-94 “Смеси и бетоны. Технические условия”.

4.2. На каждую партию продукции, ввозимой в течение 1 календарного дня Поставщик обязан предоставить необходимые сертификаты.

4.3. Покупатель обязан принять продукцию по качеству и количеству при ее получении. В случае возникновения претензий к качеству или количеству продукции, Покупатель обязан немедленно по телефону известить Поставщика об этом и приостановить приемку продукции для совместного принятия продукции.

При получении претензий Покупателя Поставщик в течение 2-х часов направляет своего представителя для совместной приемки продукции.

4.4. При возникновении между сторонами разногласий по качеству продукции, соответствие качеству подтверждается заключением независимой экспертизы РОСТЕСТ г. Москва РФ.

Все расходы. связанные с передачей продукции на экспертизу относятся на Покупателя в случае подтверждения соответствия продукции установленному качеству и на Поставщика, в случае подтверждения несоответствия продукции установленному качеству.

4.5. В случае поставки некачественной продукции Поставщик обязан заменить её на продукцию соответствующую качеству.

4.6. В случае, если объем разовой поставки производиться несколькими поставщиками, ООО «——-» снимает с себя ответственность по объему поставленного бетона и его соответствию ГОСТам.

5. Порядок рассмотрения споров.

5.1. Споры и разногласия, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами настоящего договора разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия, в Арбитражном суде г. Москвы.

5.2. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором или не затронутым им, применяется материальное право Российской Федерации.

6. Прочие условия.

6.1. Настоящий договор определяет основы взаимоотношений между сторонами на период срока его действия. Во исполнение договора стороны могут заключать дополнительные договоры, соглашения и протоколы к нему.

Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

6.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

6.3. Стороны устанавливают, что факсимильное воспроизводство оттисков печатей и подписей при исполнении настоящего договора в случаях, предусмотренных договором, является надлежащем исполненным и соответствующим закону письменным оформлением соответствующих документов.

Правила, установленные настоящим пунктом не распространяются и не действуют в отношении настоящего договора и соглашений об изменении существенных условий договора, касающихся предмета настоящего договора.

6.4. Договор составлен и подписан на четырёх листах без текста на обороте, на русском языке в двух идентичных экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector